Termini di Servizio

1. Informazioni Generali

I presenti Termini di Servizio regolano l'utilizzo del sito web tarmarisal.center e dei servizi offerti da:

• Ragione sociale: Tarmarisal S.r.l.
• Sede legale: Via Brera 15, 20121 Milano (MI), Italia
• Partita IVA: 12345678901
• Email: [email protected]
• Telefono: +39 02 8901 2345

2. Accettazione dei Termini

L'utilizzo di questo sito web implica l'accettazione integrale dei presenti Termini di Servizio. Se non accetti questi termini, ti preghiamo di non utilizzare il sito.

Ci riserviamo il diritto di modificare questi termini in qualsiasi momento. Le modifiche saranno efficaci dal momento della pubblicazione sul sito.

3. Descrizione dei Servizi

Tarmarisal offre i seguenti servizi:

• Ristrutturazione di appartamenti e case
• Progettazione e design d'interni
• Consulenza tecnica e architettonica
• Servizi di efficientamento energetico
• Fornitura di materiali e componenti

4. Utilizzo del Sito Web

Usi Consentiti

È consentito utilizzare il sito per:

• Consultare informazioni sui nostri servizi
• Richiedere preventivi e informazioni
• Iscriversi alla newsletter
• Leggere i contenuti del blog

Usi Vietati

È espressamente vietato:

• Utilizzare il sito per scopi illegali
• Interferire con il funzionamento del sito
• Accedere abusivamente ai sistemi
• Copiare o riprodurre contenuti senza autorizzazione
• Inviare spam o contenuti dannosi

5. Registrazione e Account

Per alcuni servizi potrebbe essere richiesta la registrazione. L'utente si impegna a:

• Fornire informazioni accurate e complete
• Mantenere aggiornati i propri dati
• Proteggere le credenziali di accesso
• Notificare immediatamente usi non autorizzati

6. Contenuti e Proprietà Intellettuale

Nostri Contenuti

Tutti i contenuti del sito (testi, immagini, loghi, design) sono protetti da copyright e appartengono a Tarmarisal o ai rispettivi proprietari.

Contenuti degli Utenti

Inviando contenuti (recensioni, commenti, immagini), l'utente concede a Tarmarisal una licenza non esclusiva per utilizzare, modificare e distribuire tali contenuti.

7. Preventivi e Contratti

Richiesta Preventivi

I preventivi richiesti tramite il sito:

• Sono gratuiti e senza impegno
• Hanno validità di 30 giorni salvo diversa indicazione
• Sono basati sulle informazioni fornite dal cliente
• Possono essere soggetti a sopralluogo tecnico

Contratti di Servizio

I contratti di servizio saranno regolati da condizioni specifiche che includeranno:

• Descrizione dettagliata dei lavori
• Tempi di esecuzione
• Modalità di pagamento
• Garanzie fornite

8. Prezzi e Pagamenti

I prezzi indicati sul sito sono orientativi e soggetti a conferma. I pagamenti saranno regolati dalle condizioni contrattuali specifiche che includeranno:

• Modalità di pagamento accettate
• Scadenze e rate
• Penali per ritardato pagamento
• Diritto di sospensione dei lavori

9. Garanzie e Responsabilità

Garanzie sui Lavori

Offriamo garanzie sui nostri lavori secondo le normative vigenti:

• Garanzia decennale su vizi e difetti dell'opera
• Garanzia biennale su vizi e difetti minori
• Garanzie specifiche dei produttori sui materiali

Limitazioni di Responsabilità

La nostra responsabilità è limitata nei seguenti casi:

• Danni indiretti o consequenziali
• Ritardi dovuti a cause di forza maggiore
• Variazioni richieste dal cliente
• Utilizzo improprio delle strutture realizzate

10. Disponibilità del Servizio

Ci impegniamo a mantenere il sito disponibile, ma non possiamo garantire:

• Funzionamento ininterrotto del sito
• Assenza di errori o interruzioni
• Compatibilità con tutti i dispositivi
• Sicurezza assoluta delle trasmissioni

11. Privacy e Protezione Dati

Il trattamento dei dati personali è regolato dalla nostra Privacy Policy, che costituisce parte integrante di questi termini.

12. Risoluzione delle Controversie

Tentativo di Conciliazione

Prima di ricorrere al tribunale, le parti si impegnano a tentare una conciliazione bonaria delle controversie.

Foro Competente

Per tutte le controversie è competente esclusivamente il Tribunale di Milano, Italia.

Legge Applicabile

Questi termini sono regolati dalla legge italiana.

13. Recesso e Cancellazione

Diritto di Recesso

Per i contratti conclusi online, il cliente ha diritto di recesso entro 14 giorni secondo il Codice del Consumo italiano.

Cancellazione Account

L'utente può richiedere la cancellazione del proprio account in qualsiasi momento contattandoci.

14. Disposizioni Varie

Validità Parziale

Se una clausola di questi termini dovesse risultare invalida, le restanti clausole rimangono in vigore.

Comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali saranno inviate all'indirizzo email fornito durante la registrazione.

Trasferimento

Questi termini non possono essere trasferiti dall'utente senza il nostro consenso scritto.

15. Contatti

Per qualsiasi domanda sui presenti Termini di Servizio, contattaci:

• Email: [email protected]
• Telefono: +39 02 8901 2345
• Indirizzo: Via Brera 15, 20121 Milano (MI)
• Orari: Lun-Ven 9:00-18:00, Sab 9:00-13:00